在生活中發(fā)生債務(wù)債權(quán)糾紛的時(shí)候，可以選擇向法院進(jìn)行起訴。那么2018最新工程欠款合同訴訟狀模板是怎樣的呢?下文找法網(wǎng)小編為您詳細(xì)介紹。

　　2018最新工程欠款合同訴訟狀模板?

　　起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司。

　　企業(yè)性質(zhì)：集體。

　　經(jīng)營范圍：工業(yè)與民用建筑。

　　流動(dòng)資金：169.5萬元。

　　何時(shí)經(jīng)何部門批準(zhǔn)開業(yè)：______年______月份經(jīng)______縣基建局批準(zhǔn)。

　　地址：______縣______鄉(xiāng)______電話：______________________。

　　開戶銀行：______工區(qū)歷下辦理處。帳號(hào)：__________________。

　　法定代表人姓名：_________職務(wù)：_________。

　　被告單位(全稱)：　______市職工教育培訓(xùn)中心。

　　地址：________市_______　-______路________號(hào)。

　　事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛。

　　事實(shí)和理由：

　　______年______月______日，　______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓(xùn)中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式，也工包材料”。承包額為495125.74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達(dá)一百七十七天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開進(jìn)工地的70余名職工無活可干，機(jī)具設(shè)備長期雙里無用，給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)8059.73元。甲方雖然承擔(dān)了　25611.43元的誤工費(fèi)，但尚有57979.30元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。

　　兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(附原印件)。教學(xué)樓工程于　______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)　______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。

　　工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜，雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

　　從______年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值　174551.87元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。

　　為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來，甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。

　　綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款，無理拖欠乙方工程款　給乙方造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。《民法通時(shí)》第一百零六條規(guī)定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任?！薄督?jīng)濟(jì)合同法》第三十九條第二項(xiàng)一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項(xiàng)一至五欲規(guī)定：未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的貴任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實(shí)際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。

　　訴訟請求：

　　責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失：

　　(一)付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款21793.08元;

　　(二)　結(jié)算零建工程款：174551.　87元減去甲方墊付的材料款66913.30元，應(yīng)付給乙方工程款10768.57元;

　　(三)賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失：______年至______年度拖欠款的滯納金54595.88元;______年______月至______月設(shè)備閑置費(fèi)57979.30元

　　以上三項(xiàng)合計(jì)，共242006.83元。

　　此致

　　______市______區(qū)人民法院

　　起訴單位：______縣建筑工程總公司

　　__________公司(蓋章)

　　_________年_________月________日

　　附：

　　1、本狀副本1份;

　　2、書證28件。

　　以上就是找法網(wǎng)小編為您整理的有關(guān)2018最新工程欠款合同訴訟狀模板的相關(guān)內(nèi)容。如果是遇到這樣的情況的話就要及時(shí)的向法院起訴。因?yàn)榉ㄔ簳?huì)有強(qiáng)制的執(zhí)行力可以拍賣掉已經(jīng)蓋起的大樓。及時(shí)的補(bǔ)償起農(nóng)民工的拖工程款，維護(hù)施工方的權(quán)益。